Чтение онлайн

(указать какую именно)

своими силами и средствами из материала Заказчика (из собственного

материала Подрядчика). Заказчик обязуется принять и оплатить

выполненную работу.

1.2. Срок действия договора с _______________ по ______________.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Изготовленная Подрядчиком продукция должна соответствовать

требованиям ГОСТа ________________.

2.2. Заказчик обеспечивает Подрядчика необходимым для работы

материалом согласно поданной заявки. Переданный для работы материал

оплачивается Подрядчиком.

2.3. Изготовленную продукцию Подрядчик передает на территории

своего предприятия один раз в месяц _______ числа, партиями по ______

________________ полномочному представителю Заказчика.

2.4. Вывоз продукции с предприятия Подрядчика осуществляется

Заказчиком самостоятельно.

2.5. Сдача-приемка изготовленной продукции оформляется актом,

подписываемым представителями сторон.

III. ЦЕНА НА ПРОДУКЦИЮ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена продукции определяется исходя из стоимости материала,

поставленного Заказчиком, и отражается в акте сдачи-приемки

выполненных работ в каждом случае индивидуально.

3.2. Деньги за выполненную работу перечисляются платежным

поручением на расчетный счет Подрядчика в течение _________ дней

после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения Подрядчиком срока сдачи продукции он

уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пеню в размере 0,5%

стоимости работ (включая стоимость материала), а если работа не

окончена по истечении ____-х недель со дня наступления срока

исполнения заказа, Подрядчик уплачивает Заказчику, кроме начисленной

пени, неустойку в размере _______% стоимости заказа (включая

стоимость материала).

4.2. При просрочке принятия Заказчиком продукции он уплачивает

Подрядчику пеню в размере ______% стоимости работ (включая стоимость

материала) за каждый день просрочки, а в случае просрочки свыше _____

дней – неустойку в размере ______% стоимости заказа (включая

стоимость материала).

Если в период просрочки Заказчика изготовленная продукция

оказалась на предприятии Подрядчика испорченной или уничтоженной по

причинам, не зависящим от Подрядчика (пожар и т. д.), то риск

случайной гибели падает на Заказчика, который обязан возместить

понесенный Подрядчиком ущерб.

4.3. Проверка качества изготовленной продукции производится

Заказчиком при ее сдаче-приемке, фиксируемой в двустороннем акте,

подписываемом представителями сторон.

При обнаружении в последующем скрытых недостатков они актируются

созданной для этой цели комиссией с вызовом представителя Подрядчика.

Такой акт может быть составлен не позже одного месяца со дня

получения Заказчиком продукции.

4.4. Подрядчик отвечает за надлежащее качество выполненных

работ, зафиксированное одним из названных актов.

В акте должно быть, наряду с другими данными, отмечено:

количество экземпляров, подвергавшихся проверке, характер

недостатков, относящихся к качеству выполненных работ, сроки

безвозмездного устранения недостатков или замены недоброкачественной

продукции доброкачественной.

4.5. За нарушение Подрядчиком условий о качестве, а также

отступление от других условий договора, ухудшившее работу, либо

допущение других недостатков в работе Заказчик вправе потребовать

уплаты неустойки в размере _____% от стоимости некачественно

выполненной продукции.

4.6. В случае несвоевременной оплаты выполненного заказа

Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере ______% от стоимости

заказа за каждый день просрочки.

4.7. Кроме неустойки каждая из сторон вправе взыскать с другой

стороны понесенные по ее вине убытки, за вычетом из них

неустойки(пени).

4.8. В случае невозможности разрешить возникшие разногласия

соглашением сторон, споры передаются в установленном законом порядке

на рассмотрение арбитражного суда.

V. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу.

5.2. Юридические адреса сторон:

Заказчик: ______________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Подрядчик: _____________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Подписи сторон:

Заказчик: Подрядчик:

___________________ ___________________

М.П. М.П.

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР

г. _____________ "____"____________ 19___г.

________________________________________________________________________

(полное наименование банка – кредитора)

именуемый в дальнейшем «Банк», в лице____________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

действующего на основании Устава, с одной стороны, и_______________________________________________________